外墻真石漆施工合同

《外墻真石漆施工合同》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。

1、外墻真石漆施工合同甲方：湖北晟鑫金屬制品有限公司乙方：根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》。雙方就湖北晟鑫金屬制品有限公司綜合辦公樓外墻真石漆工程協(xié)商一致，簽訂本合同，雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。一、工程名稱：湖北晟鑫金屬制品有限公司綜合樓外墻真石漆二、工程地點(diǎn)：隨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三、承包方式：乙方包工包料（含腳手架）四、承包價(jià)格：乙方承包范圍內(nèi)采取合同綜合單價(jià)的計(jì)價(jià)方式：1.綜合單價(jià)50元每平方米（按實(shí)際面積結(jié)算）2.工程量最終以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。五、施工工藝：1.外墻柔性整平膩?zhàn)觾杀?2.抗堿底漆一遍。3.天然真石漆兩遍。4.耐候憎水面漆一遍。六、施工條件：1

2、.甲方負(fù)責(zé)該工程的施工順序安排及相應(yīng)的事宜解決。2.現(xiàn)場(chǎng)條件：要求提供220V及380V電源。七、施工質(zhì)量：1.外墻涂真石漆完成后，漆膜表面平整，顏色均勻一致。1.墻面的分割線條清晰且分割線條尺寸統(tǒng)一規(guī)范。2.墻體大面陽(yáng)角達(dá)到順直，達(dá)到甲方的驗(yàn)收要求。七、施工安全：1.乙方負(fù)責(zé)外墻涂料施工人員上崗前的安全教育和日常施工安全上崗管理工作。2.乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)的人員應(yīng)配備齊全有關(guān)安全防護(hù)措施，對(duì)自身的安全進(jìn)行自查，服從甲方安全的管理，遵守甲方及其上級(jí)主管部門的安全規(guī)章制度等。3.病、傷、殘、亡，由乙方承擔(dān)責(zé)任，甲方由此受到追究而發(fā)生的所有費(fèi)用，裁定的賠償責(zé)任和費(fèi)用支出由

3、乙方承擔(dān)，由此糾紛調(diào)解解決的，解決決定由乙方?jīng)Q定，乙方不出席調(diào)解，視為乙方同意調(diào)解結(jié)果，結(jié)果由乙方承擔(dān)，上述情況發(fā)生后，甲方有憑判決書，調(diào)解書直接向乙方追索的權(quán)利。九、工期：1.施工時(shí)間年月日進(jìn)場(chǎng)開始施工。2.施工工期根據(jù)甲方要求，在25個(gè)工作日內(nèi)完工。（由于天氣及非人為原因造成的工期延誤，工期一次順延）十、違約與賠償：保修期一年，保修期內(nèi)若因產(chǎn)品及施工原因，出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。十一、付款方式：外墻膩?zhàn)臃酃こ掏旯を?yàn)收后，付工程結(jié)算款的______，本工程竣工經(jīng)甲方、監(jiān)理驗(yàn)收合格后付______，預(yù)留_______質(zhì)保金，壹年保修期滿后十日內(nèi)無息付清。十一

4、、其它：1.本合同自雙方簽字蓋章后立即生效。2.其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。3.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：電話：電話：簽訂時(shí)間：年月日