資源描述：
《膜結構施工合同》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、景觀亭膜結構工程施工合同工程名稱：工程地點：發(fā)包單位：承包單位：年月日4發(fā)包方：（以下簡稱甲方）承包方：（以下簡稱乙方）根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方將發(fā)包給乙方施工。為了明確雙方責任，確保工程質量，按期完成項目的工程任務，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽定本協(xié)議書，并共同遵守執(zhí)行。一、工程概況工程名稱：工程地址：二、合同范圍及圖紙、材料1、合同范圍：鋼膜結構的制作和安裝(或以工程報價單內(nèi)容為準)；2、設計內(nèi)容：鋼結構部分和膜部份的施工圖
2、；三、承包方式及合同價款1、本工程為包干方式,工程總造價暫計人民幣：元，（大寫：整）,不含稅、材料檢測、探傷費用；2、合同總價=元四、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務：1、負責乙方進場前的準備及協(xié)調與現(xiàn)場有關承包商的配合工作；為乙方提供施工用場地、水電、腳手架，工人住宿費用由甲方承擔；另有50㎡左右的場地給乙方作辦公室及存放材料，材料進場及安裝交通道路；2、負責本工程的施工圖、膜材品種、規(guī)格的審定，因故需臨時更改或補充的，必須經(jīng)乙方同意并簽訂補充協(xié)議，乙方不認可任何非書面的通知；3、施工期間甲方必須確保附近公
3、共設施的安全，因甲方引起工期延誤，工期則順延；4、工程完工后，甲方應在接到乙方通知三日內(nèi)組織驗收，否則視此工程已通過驗收；5、工程驗收合格后，甲方應在三日內(nèi)簽署驗收合格證明，進行結算并辦清移交手續(xù)。（二）乙方權利與義務：41、負責設計本合同范圍內(nèi)的施工圖并交甲方審定，按雙方認可的施工圖施工；（施工圖紙必須有甲方書面性文字確認）。2、接受甲方工地代表的質量監(jiān)督和現(xiàn)場管理；3、乙方施工人員在甲方工地施工期間因違反安全操作規(guī)程、施工規(guī)范、勞動保護、防火等而引起的人員傷亡責任由乙方自負；4、乙方應認真按圖紙施工,及時和
4、甲方進行溝通,以確保工程順利進展;5、向甲方提供工程質量驗收有關材料的質量保證書及《工程維護維修技術措施》。五、施工進度1、本項目工期自第一期工程款到賬及等待甲方通知之日起30天內(nèi)全部完工。2、因不可抵抗因素及經(jīng)甲方認可的其它因素引起的影響，施工進度順延。3、乙方材料進場經(jīng)甲方簽收后，可進行鋼結構安裝，其間如因甲方原因未能及時付款，乙方有權停工，因此而造成費用及工期延誤由甲方負責。六、質量標準本項目如因乙方原因引起的質量結構安全問題，由乙方負全責；七、付款方式1、甲方自本合同簽字后三日內(nèi)向乙方支付備料款30%計
5、人民幣：￥63711.3元；2、鋼材料進現(xiàn)場三日內(nèi)付工程款30%計人民幣:￥63711.3元；3、膜材料進現(xiàn)場三日內(nèi)付工程款30%計人民幣:￥63711.3元；4、工程完工三日內(nèi)付工程款5%計人民幣:￥10618.6元；5、工程保修期1年，工程驗收后支付5%保修金計人民幣:￥10618.3元。八、違約責任1、甲乙雙方有一方不能全面履行合同條款為違約，違約方給對方造成的經(jīng)濟損失，按實賠償，并對違約方處以合同價10%的處罰歸守約方所得。2、有一方無正當理由，單方面終止合同的執(zhí)行為毀約，毀約方給對方造成的直接經(jīng)濟損失
6、、間接經(jīng)濟損失按實賠償，并對毀約方處以合同價50%的處罰歸守約方所得。九、合同的生效、終止和解除1、本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人（或法人授權代表）在合同上簽字、蓋章起生效；42、在工程驗收且結算財物還清后，自動終止。十、其它1、施工圖紙為本合同的附件；2、本合同如有未盡事宜雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可提交深圳人民法院裁決；3、本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）電話：電話：傳真：傳真：甲方代表人：乙方代表人：日期：日期：4
